РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
05 октября 2026 года город Уфа
Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Баженовой Е.Г., при секретаре Кучимхановой А.Р., с участием представителя истца - Фоменко Д.И., действующего на основании доверенности, представителя третьего лица Губарькова А.В. - Шумкова А.Л., действующего на основании доверенности, представителя третьего лица ОСТ ОАО УМПО Абрамова В.Н., действующего на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зариповой Г. М. к ПАО «Газпром газораспределение Уфа» о защите прав потребителей, по исковому заявлению ПАО «Газпром газораспределение Уфа» к Зариповой Г. М. о расторжении договора,
УСТАНОВИЛ:
Зарипова Г.М. обратилась в суд с исковым заявлением к к ПАО «Газпром газораспределение Уфа» о защите прав потребителей, в обоснование заявленных требований указав, что между истцом, ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 26.08.2025 № 01-42/2025-814, в соответствии с п. 1 которого установлена обязанность ответчика осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - жилой дом: 450000, Башкортостан Республика, Уфа г., Коллективный сад № ОСТ ОАО «УМПО», <адрес> сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании или к технологически связанными с сетями исполнителя сетями газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного: 450000, Башкортостан Республика, Уфа г., Коллективный сад № ОСТ ОАО «УМПО», <адрес> оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Пунктом 2 Договора установлено, что подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (далее - технические условия), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Пунктом 10 технических условий установлено, что исполнитель осуществляет проектирование и строительство газопровода от существующей сети газораспределения, в том числе: источник газоснабжения: ГРС Шакша, координаты газопровода: газопровод низкого давления, идущий по улице в СНТ, собственник (балансовая принадлежность) указанного газопровода: Губарьков А.В.; до точки подключения: диаметром 25 мм, протяженностью 24,5 м, материал труб: сталь: проектное давление 0,005 Мпа, фактическое давление 0,0018 Мпа, тип прокладки: надземный, по адресу: РБ, <адрес>, Коллективный сад № ОСТ ОАО «УМПО», уч. 60 (№).
Пунктом 40 Договора установлено, что договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра настоящего договора, а в случае если настоящий договор подписывается в личном кабинете заявителя или подсистеме единого личного кабинета на едином портале и (или) региональном портале с использованием электронной цифровой подписи, он считается заключенным с момента подписания его заявителем и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору либо до момента его расторжения.
Согласно фактическим обстоятельствам, заказчик подписала Договор и передала его в газораспределительную организацию 10.09.2025.
Соответственно, Договор считается заключенным с 10.09.2025.
Согласно ч. 5, 6, 13, 14 п. 4 Договора обязанностью исполнителя является осуществление строительства сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; обеспечение подготовки сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; в случае поступления в соответствии с пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, а именно: по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и составить расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, который подписывается исполнителем и заявителем (приложения №2/№3); осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении).
Заказчиком реализовано право согласно п. 12 Правил на выполнение работ в границах земельного участка заказчика, силами газораспределительной организации.
Пунктом 11 Договора установлено, что общий размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 213 345,16 руб., в том числе НДС 35 557,53 руб.
Пунктом 11.1 Договора установлен размер платы за подключение (технологическое присоединение) до границ земельного участка, в сумме 12 010,99 руб., в том числе НДС 2 001,83 руб.
Пунктом 11.2 Договора установлен размер платы за подключение (технологическое присоединение) в границах земельного участка заявителя, в сумме 201 334,17 руб., в том числе НДС 35 555,70 руб.
В названную денежную сумму включено: проектирование сети газопотребления, и (или) строительство газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) строительства либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установки прибора учета газа, и (или) установки газоиспользующего оборудования, определяемый в соответствии с утвержденным Государственным Комитетом Республики Башкортостан по тарифам стандартизированных тарифных ставок, а также стоимость газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа, и (или) отключающего устройства с комплектующими материалами к нему.
Подпунктом «а» пункта 12 Договора установлено, что внесение платы, указанной в п. 11 настоящего договора, осуществляется заявителями первой категории в следующем порядке:
50 процентов платы, что составляет 106 672,58 руб., в том числе НДС 17 778,76 руб., вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;
35 процентов платы, что составляет 74 670,81 руб., в том числе НДС 12 445,14 руб., вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в полном объеме, определенном в настоящем договоре;
15 процентов платы, что составляет 32 001,77 руб., в том числе НДС 5 333,63 руб., вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).
Во исполнение требований абз. 1 пп. «а» п. 12 Договора заказчик оплатила газораспределительной организации 50 процентов цены Договора в размере 106 672,58 руб., что подтверждается чеком от 10.09.2025.
Подпунктом «б» пункта 3 Договора установлено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 10 рабочих дней.
Пунктом 5 технических условий установлено, что срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения составляет 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сети газораспределения.
Подпунктом «а» пункта 3.1 Договора установлено, что общий срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать 135 дней со дня заключения настоящего договора для заявителей первой категории.
14.11.2025 между сторонами подписан акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) о подключении (технологическом присоединении) (ТП) в пределах границ земельного участка заявителя № 01-000000016995, согласно которому газораспределительной организацией были выполнены следующие работы: разработка проекта газоснабжения помещения индивидуальной застройки для физических лиц, не коммерческой деятельности и топографическая съемка, на общую сумму 19 949,36 руб.
После этого газораспределительной организацией не осуществлялись работы по строительству сети газораспределения до границ земельного участка заказчика, а также работы в границах земельного участка заказчика.
Направленные в адрес ответчика претензии остались без удовлетворения.
На основании изложенного, неоднократно уточнив исковые требования, просит обязать ПАО «Газпром газораспределение Уфа» исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 26.08.2025 № 01-42/2025-814 в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу; присудить ПАО «Газпром газораспределение Уфа» судебную неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в день, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня исчисляемого со дня вступления решения суда в законную силу до дня исполнения ответчиком обязательства по договору, подтверждаемого фактом подписания акта подключения (технологического присоединения), в пользу Зариповой Г.М.; взыскать с ПАО «Газпром газораспределение Уфа» договорную неустойку за период с 23.01.2026 по 10.04.2026 в размере 137633,22 рублей в пользу Зариповой Г.М., в резолютивной части решения указать сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства; взыскать с ответчика в пользу истца моральный вред в размере 50000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» обратилось в суд с исковым заявлением к Зариповой Г. М. о расторжении договора, в обоснование требований указав, что ПАО «Газпром газораспределение Уфа» осуществляет подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».
В соответствии с правилами №1547, 26.08.2025 между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Зариповой Г. М. заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения №, согласно условиям которого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» взяло на себя обязательства по подключению к сети газораспределения объекта капитального строительства-жилого дома, расположенного по адресу: 450000, <адрес>, коллективный сад № ОСТ ОАО «УМПО», земельный участок № с кадастровым номером №, без учета мероприятий внутри границ земельного участка Заявителя.
В силу пункта 3 срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней с момента заключения настоящего договора.
Согласно выданным ответчику техническим условиям №01-25-17470 от 21.08.2025, точкой подключения определен подземный полиэтиленовый газопровод ДУ 90 мм, в связи с чем, ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в соответствие с п. 48 правил №1547 направило уведомление №ГРО-25-05-01-4098 от 15.10.2025 основному Абоненту - Губарькову А.В. о даче согласия на осуществление технологического присоединения.
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в процессе выполнения мероприятий по договору от 10.09.2025 № 01-42/2025-814, было выявлено, что от Зариповой Г.М. получены документы, в частности выписка из ЕГРН на принадлежащий ей земельный участок с указанием категории земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, что ввело в заблуждение Исполнителя и повлекло заключение заведомо неисполнимого Договора.
Земельный участок с кадастровым номером № находится на территории газифицированного населенного пункта - г. Уфа, в связи с чем подключение жилого дома к сетям газораспределения может быть осуществлено до границ земельного участка без взимания средств в рамках догазификации в соответствии с п. 126 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547.
В связи с тем, что строительство газопровода затрагивало права и законные интересы всех правообладателей домовладений и земельных участков в границах территории ведения садоводства коллективный сад № ОСТ ОАО «УМПО» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» уведомляло неоднократно Ответчика (письма от 24.12.2025 № ГРО-25-05-01-5070, от 22.01.2026 № ГРО-25-05-01-109, №ГРО-25-05-01-379 от 10.02.2026), о том, что для выполнения строительно-монтажных работ по Договору необходимо предоставить протокол общего собрания членов СНТ, который так и не был представлен.
На основании изложенного просит расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения №01-42/2025-814 от 26.08.2025, заключенный между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Зариповой Г. М., взыскать с Зариповой Г. М. в пользу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 рублей.
Определением Октябрьского районного суда г. Уфы от 13.05.2025 гражданские дела по иску Зариповой Г. М. к ПАО «Газпром газораспределение Уфа» о защите прав потребителей, по исковому заявлению ПАО «Газпром газораспределение Уфа» к Зариповой Г. М. о расторжении договора объединены в одно производство.
Представитель истца в судебном заседании требований поддержал, просил удовлетворить, в удовлетворении требований ПАО «Газпром газораспределение Уфа» просил отказать в полном объеме.
Представители третьих лиц Губарькова А.В., ОСТ ОАО УМПО в судебном заседании показали, что требования Зариповой Г.М. считают необоснованными и не подлежащими удовлетворению, а требования ПАО «Газпром газораспределение Уфа» правомерными.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц.
Выслушав участников процесса, исследовав и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.
В силу части 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Положениями статьи 153 ГК РФ предусмотрено, что сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со ст. 450 ГК РФ расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
В соответствии сост. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
Согласно ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.
Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Согласно ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.
Из материалов дела следует, что 26.08.2025 между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Зариповой Г. М. заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения №, согласно условиям которого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» взяло на себя обязательства по подключению к сети газораспределения объекта капитального строительства-жилого дома, расположенного по адресу: 450000, <адрес>, коллективный сад № ОСТ ОАО «УМПО», земельный участок №№ кадастровым номером №, без учета мероприятий внутри границ земельного участка.
В силу пункта 3 срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней с момента заключения настоящего договора.
Согласно выданным ответчику техническим условиям №01-25-17470 от 21.08.2025, точкой подключения определен подземный полиэтиленовый газопровод ДУ 90 мм, в связи с чем, ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в соответствие с п. 48 правил №1547 направило уведомление №ГРО-25-05-01-4098 от 15.10.2025 основному Абоненту - Губарькову А.В. о даче согласия на осуществление технологического присоединения.
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в процессе выполнения мероприятий по договору от 10.09.2025 № 01-42/2025-814, было выявлено, что от Зариповой Г.М. получены документы, в частности выписка из ЕГРН на принадлежащий ей земельный участок с указанием категории земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, что ввело в заблуждение Исполнителя и повлекло заключение заведомо неисполнимого Договора.
Земельный участок с кадастровым номером № находится на территории газифицированного населенного пункта - г. Уфа, в связи с чем подключение жилого дома к сетям газораспределения может быть осуществлено до границ земельного участка без взимания средств в рамках догазификации в соответствии с п. 126 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547.
В связи с тем, что строительство газопровода затрагивало права и законные интересы всех правообладателей домовладений и земельных участков в границах территории ведения садоводства коллективный сад №40 ОСТ ОАО «УМПО» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» уведомляло неоднократно Ответчика (письма от 24.12.2025 № ГРО-25-05-01-5070, от 22.01.2026 № ГРО-25-05-01-109, №ГРО-25-05-01-379 от 10.02.2026), о том, что для выполнения строительно-монтажных работ по Договору необходимо предоставить протокол общего собрания членов СНТ, который так и не был представлен.
В порядке ст.452 ГК РФ ПАО «Газпром газораспределение Уфа» направляло Зариповой Г. М. уведомление о расторжении договора о подключении с приложением соответствующего Соглашения о расторжении, где предлагалось Соглашение подписать и направить истцу в установленный срок, однако, такое соглашение подписано не было.
В соответствии с п. 5, 5.1 ч.1 ст.17 Федерального Закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к исключительной компетенции общего собрания членов СНТ относится:
- принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования;
- принятие решения о передаче земельных участков и (или) находящихся на них объектов недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования, гражданам или организациям в аренду либо в безвозмездное пользование или об установлении сервитута в отношении такого имущества, а также определение условий использования такого имущества для целей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Необходимость предоставить протокол общего собрания членов СНТ в соответствии с требованиями п. 25 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 22.07.2024) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пп. «л» п. 16 «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547, является обязательным.
Протокол общего собрания членов СНТ должен содержать следующие решения:
о догазификации газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, находящихся в границах территории садоводства, с приложением перечня таких домовладений;
об определении лица, уполномоченного на подачу заявок на подключение от имени собственников домовладений (в случае подачи заявки уполномоченным представителем садоводческого некоммерческого товарищества);
о согласии на безвозмездное размещение в границах территории садоводства на земельных участках общего назначения, находящейся в собственности исполнителя сети газораспределения, создаваемой в рамках догазификации газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, находящихся в границах территории садоводства, а также на беспрепятственный доступ газораспределительной организации к указанной сети газораспределения на период ее строительства и эксплуатации;
о согласии на безвозмездное подключение к существующим сетям газораспределения, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества (при наличии таких сетей).
Зарипова Г.М. является членом СНТ, что подтверждается представленной представителем третьего лица членской книжкой садовода и решением Калининского районного суда г. Уфы РБ от 22.11.2018 года по делу № 2-6918/2018 по иску Зариповой Г.М. к ОСТ ОАО «УМПО» о признании бездействия оранном управления незаконными, обязании предоставить документы.
Поскольку Зариповой Г.М. не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче ПАО «Газпром газораспределение Уфа» протокола общего собрания членов СНТ, не обеспечен доступ к объекту капитального строительства, что подтверждается представленным ПАО «Газпром газораспределение Уфа» актом от 17.12.2025 года, суд приходит к выводу об удовлетворении требований ПАО «Газпром газораспределение Уфа» о расторжении договора и об отказе в удовлетворении требований Зариповой Г. М. к ПАО «Газпром газораспределение Уфа» о защите прав потребителей.
В силу положений ст. 98 ГПК РФ с Зариповой Г. М. в пользу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 20000 руб.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Зариповой Г. М. к ПАО «Газпром газораспределение Уфа» о защите прав потребителей - отказать.
Исковые требования ПАО «Газпром газораспределение Уфа» к Зариповой Г. М. о расторжении договора - удовлетворить.
Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения № 01-42/2025-814 от 26.08.2025 г., заключенный между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Зариповой Г. М..
Взыскать с Зариповой Г. М. паспорт № в пользу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ИНН 027702581087 расходы по оплате госпошлины в размере 20000 руб.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.
Резолютивная часть решения объявлена 05 октября 2026 года.
Судья Е.Г. Баженова
Решение в окончательной форме изготовлено 19 октября 2026 года.
Судья Е.Г. Баженова